AGRAVO REGIMENTAL
3914 palavras
16 páginas
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE PERNAMBUCO.Processo nº xxxxxxxxxxxxxxx
nome., já qualificado, por seu advogado in fine assinados, nos autos do recurso epigrafado que contende com ....., vem, respeitosamente, com fulcro no art. 557 do CPC c.c. art. 293 do Regimento Interno do TRF 1ª Região, interpor AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, contra a r. decisão que negou seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mediante as razões de direitos adiante articuladas:
I - TEMPERTIVIDADE DO RECURSO
01. A r. decisão agravada foi publicada o dia ................ iniciando-se o prazo no dia .......................
02. O art. 293 do Regimento Interno do TRF 1ª Região preceitua que a parte que se considerar prejudicada por decisão do relator poderá requerer dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
03. Desta forma, o recurso foi protocolado no dia................................., dentro do prazo estatuído pelo Regimento Interno.
RESUMO DOS FATOS
Cumpre incialmente trazer à baila, a realidade fatídica do ocorrido, para conhecimento deste MM. Juízo, e posterior convencimento, demonstrando que a empresa demandada incorre em prejuízos que podem vir a tornar-se irreversíveis.
Ocorre que, apesar das datas convencionadas no contrato, esta demandada apenas veio a iniciar sua obra civil em 06/05/2013 e de elevação de alvenaria em 13/05/2013, por ter ocorrido atraso na assinatura do contrato e diversas atrasos na entrega de pedidos de material para ser utilizado na obra, conforme conhecimento de transporte nº 01438.
O relato acima é de pleno conhecimento da demandante, pois, foi-lhe enviado e-mails solicitando por diversas vezes o memorial descritivo e projetos detalhados na obra (documento em anexo).
Outrossim, a previsão dos pagamentos